© Avazon Studio 2025
Публичная оферта и Условия продажи
Публичная оферта и условия продажи
Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального предпринимателя Скуратова Владислава Владимировича (ИНН 550601512136, ОГРН 325237500016489), далее — «Продавец», заключить договор купли-продажи и/или договор подряда на изготовление дизайнерских бетонных вазонов с любым дееспособным лицом, далее — «Покупатель», на условиях, изложенных ниже.
В соответствии со статьями 435 и 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ является публичной офертой. Совершение Покупателем действий по оформлению заказа и/или оплате означает полное и безоговорочное принятие условий настоящей оферты.
1. Общие положения
1.1. Интернет-сайт avazon.studio используется Продавцом для ознакомления с ассортиментом, примерами изделий и направления заявок.
1.2. Все изделия AVAZON изготавливаются вручную из архитектурного бетона и могут иметь незначительные отличия по фактуре, оттенку и текстуре, что не является недостатком.
1.3. Продавец осуществляет деятельность в статусе индивидуального предпринимателя.
2. Предмет оферты
2.1. Продавец обязуется изготовить и передать Покупателю бетонные вазоны (далее — «Товар») по индивидуальному заказу либо из доступных моделей, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
2.2. Конкретные характеристики Товара (размеры, форма, цвет, количество, стоимость, сроки изготовления) согласовываются индивидуально в переписке, счёте или спецификации.
3. Оформление заказа
3.1. Заказ оформляется посредством заявки на сайте, через мессенджеры, электронную почту либо иным согласованным способом.
3.2. Заказ считается принятым в работу после согласования всех параметров и поступления предоплаты.
3.3. Продавец вправе отказать в принятии заказа без объяснения причин до момента поступления оплаты.
4. Цена и порядок оплаты
4.1. Цена Товара определяется индивидуально и указывается в счёте или сообщении Продавца.
4.2. Стандартным условием является 100% предоплата, если иное не согласовано сторонами отдельно.
4.3. Оплата производится безналичным переводом на расчётный счёт Продавца.
4.4. В случае нарушения сроков оплаты Продавец вправе приостановить или отменить выполнение заказа.
5. Сроки изготовления
5.1. Сроки изготовления зависят от сложности и объёма заказа и согласовываются индивидуально.
5.2. Сроки могут быть изменены по объективным причинам (технологические процессы, погодные условия, форс-мажор), о чём Продавец уведомляет Покупателя.
6. Приёмка и доставка
6.1. После изготовления Продавец уведомляет Покупателя о готовности Товара.
6.2. Приёмка возможна лично либо дистанционно по фото- и видеоматериалам.
6.3. В случае отсутствия мотивированных претензий Товар считается принятым.
6.4. Доставка осуществляется транспортной компанией либо самовывозом.
6.5. Все расходы по доставке, упаковке и страхованию несёт Покупатель, если иное не согласовано.
6.6. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара транспортной компании либо подписания передаточного документа.
7. Качество и гарантия
7.1. Продавец гарантирует соответствие Товара согласованным характеристикам.
7.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи Товара.
7.3. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие:
8.1. Товары, изготовленные по индивидуальному заказу, не подлежат возврату в соответствии со ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей».
8.2. При отказе Покупателя от заказа возврат возможен за вычетом фактически понесённых расходов Продавца.
8.3. В случае невозможности выполнения заказа по вине Продавца предоплата возвращается в полном объёме.
9. Ответственность сторон
9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Продавец не несёт ответственности за ущерб, причинённый вследствие неправильного монтажа, размещения или эксплуатации Товара.
9.3. Вся ответственность за безопасность установки и использование Товара лежит на Покупателе.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
11. Разрешение споров
11.1. Все споры разрешаются путём переговоров.
11.2. При недостижении соглашения спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящая оферта действует бессрочно до момента её отзыва Продавцом.
12.2. Продавец вправе вносить изменения в условия оферты без предварительного уведомления.
12.3. Актуальная версия оферты размещается на сайте avazon.studio.
Реквизиты Продавца
ИП Скуратов Владислав Владимирович
ИНН: 550601512136
ОГРН: 325237500016489
Адрес: 350921, Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ Мехзаводское, ул. Грушевая, д. 6
Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального предпринимателя Скуратова Владислава Владимировича (ИНН 550601512136, ОГРН 325237500016489), далее — «Продавец», заключить договор купли-продажи и/или договор подряда на изготовление дизайнерских бетонных вазонов с любым дееспособным лицом, далее — «Покупатель», на условиях, изложенных ниже.
В соответствии со статьями 435 и 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ является публичной офертой. Совершение Покупателем действий по оформлению заказа и/или оплате означает полное и безоговорочное принятие условий настоящей оферты.
1. Общие положения
1.1. Интернет-сайт avazon.studio используется Продавцом для ознакомления с ассортиментом, примерами изделий и направления заявок.
1.2. Все изделия AVAZON изготавливаются вручную из архитектурного бетона и могут иметь незначительные отличия по фактуре, оттенку и текстуре, что не является недостатком.
1.3. Продавец осуществляет деятельность в статусе индивидуального предпринимателя.
2. Предмет оферты
2.1. Продавец обязуется изготовить и передать Покупателю бетонные вазоны (далее — «Товар») по индивидуальному заказу либо из доступных моделей, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
2.2. Конкретные характеристики Товара (размеры, форма, цвет, количество, стоимость, сроки изготовления) согласовываются индивидуально в переписке, счёте или спецификации.
3. Оформление заказа
3.1. Заказ оформляется посредством заявки на сайте, через мессенджеры, электронную почту либо иным согласованным способом.
3.2. Заказ считается принятым в работу после согласования всех параметров и поступления предоплаты.
3.3. Продавец вправе отказать в принятии заказа без объяснения причин до момента поступления оплаты.
4. Цена и порядок оплаты
4.1. Цена Товара определяется индивидуально и указывается в счёте или сообщении Продавца.
4.2. Стандартным условием является 100% предоплата, если иное не согласовано сторонами отдельно.
4.3. Оплата производится безналичным переводом на расчётный счёт Продавца.
4.4. В случае нарушения сроков оплаты Продавец вправе приостановить или отменить выполнение заказа.
5. Сроки изготовления
5.1. Сроки изготовления зависят от сложности и объёма заказа и согласовываются индивидуально.
5.2. Сроки могут быть изменены по объективным причинам (технологические процессы, погодные условия, форс-мажор), о чём Продавец уведомляет Покупателя.
6. Приёмка и доставка
6.1. После изготовления Продавец уведомляет Покупателя о готовности Товара.
6.2. Приёмка возможна лично либо дистанционно по фото- и видеоматериалам.
6.3. В случае отсутствия мотивированных претензий Товар считается принятым.
6.4. Доставка осуществляется транспортной компанией либо самовывозом.
6.5. Все расходы по доставке, упаковке и страхованию несёт Покупатель, если иное не согласовано.
6.6. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара транспортной компании либо подписания передаточного документа.
7. Качество и гарантия
7.1. Продавец гарантирует соответствие Товара согласованным характеристикам.
7.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи Товара.
7.3. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие:
- неправильной установки или эксплуатации;
- механических повреждений;
- воздействия экстремальных температур при нарушении рекомендаций;
- падения, опрокидывания или удара.
- 7.4. Покупателю передаются рекомендации по эксплуатации, обязательные к соблюдению.
8.1. Товары, изготовленные по индивидуальному заказу, не подлежат возврату в соответствии со ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей».
8.2. При отказе Покупателя от заказа возврат возможен за вычетом фактически понесённых расходов Продавца.
8.3. В случае невозможности выполнения заказа по вине Продавца предоплата возвращается в полном объёме.
9. Ответственность сторон
9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Продавец не несёт ответственности за ущерб, причинённый вследствие неправильного монтажа, размещения или эксплуатации Товара.
9.3. Вся ответственность за безопасность установки и использование Товара лежит на Покупателе.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
11. Разрешение споров
11.1. Все споры разрешаются путём переговоров.
11.2. При недостижении соглашения спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящая оферта действует бессрочно до момента её отзыва Продавцом.
12.2. Продавец вправе вносить изменения в условия оферты без предварительного уведомления.
12.3. Актуальная версия оферты размещается на сайте avazon.studio.
Реквизиты Продавца
ИП Скуратов Владислав Владимирович
ИНН: 550601512136
ОГРН: 325237500016489
Адрес: 350921, Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ Мехзаводское, ул. Грушевая, д. 6
- Телефон: +7 913 666‑07‑66